[设计合同简单版]设计合同最新3篇-爱游戏全站app官网入口

在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编辛苦为朋友们带来的3篇设计合同，希望能够满足亲的需求。

设计合同模板 篇一

工 程 名 称：工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：发 包 人：

设 计 人：签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

双方本着平等合作、互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地址：1.3项目设计范围：室内装饰、水电安装等。（灯具照明部分的强电）

二、设计依据

2.1国家的相关设计规范及强制性条文；

2.2发包方为该项目提供的相关设计基础资料；

三、设计任务、成果及时间要求

3.1设计任务

3.2设计成果及时间（设计深度需满足国家相关设计规范及甲方招标报价方式中所涉及的要求。）

四、爱游戏全站app官网入口的支付方式

本合同设计收费包干人民币： （￥： 元）。设计费支付进度详见下表。

五、双方责任

5.1发包人责任：

5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

5.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及新文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

5.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

5.1.5发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人权向发包人提出索赔。

5.2设计人责任：

5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.2设计人采用的订技术标准是： 各相关专业的国家及地方现行的设计技术规范、标准、规程。

5.2.3设计合理使用年限为

5.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费客由双方商定。

5.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人汇露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

六、违约责任：

6.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

6.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并依法承担责任和相关损失。

6.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，如超过约定时间二十天不能完成目标，发包方有权解除合同，并要求赔偿。

6.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

七、其他

7.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

7.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

7.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

7.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的技术人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

7.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第产 二 种方式解决：

（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

7.8本合同一式份。

7.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

7.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.12其他约定事项：

甲方名称：（盖章） 乙方名称：（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

工作联系人： 工作联系人：

电话： 电话：

日期： 日期：

室内设计合同 篇二

施工地点：

甲方（业主）：

乙方（施工）：

共2页第1页

序号工程项目单位数量单价合价备注

1全屋做不锈钢防盗网平方米302206600用22x22不锈方钢，厚0.8

2做夹板天花板平方米401506000平面用5厘夹板，竖立面用9厘夹板。夹板为进口夹板。

3墙面涂进口ici牌乳胶漆平方米xx04000双飞粉加熟胶粉打底再涂ici两遍。

4地面铺国产佛山鹰牌600x600耐磨砖平方米60754800

5主人房做衣柜项140004000做法见施工图

下略

附则：

1、双方约定：本工程施工期为40天，停水停电及不可抗力因素除外。在甲方款项到位情况下，乙方每拖延工期一天扣工程总造价的千分之三。

2、施工期间管理机关收取的费用由甲方支付，罚款除外。

3、乙方在甲方指示下犯错被管理机关罚的由甲方支付。

4、因偷工减料或货不对版造成对甲方利益伤害的项目，应推倒重做。

本合同一式两份，甲乙方各执一份，同具法律效力。新增项目另行签置合同。

甲方（签名）：乙方（签名）：

委托设计合同 篇三

合同编号：___________

签订时间：___________

委托方（甲方）：___________

受托方（乙方）：___________

依据国家有关法律及相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，经双方协商一致，特订立本合同，以求共同遵守。

一、委托设计费用：

设计费用总共为：人民币__元，（大写：__）。

二、付款方式：

1、甲方需在__年__月前支付__年度设计费人民币__元，（大写：__）。

三、乙方设计作品的时间、交付方式：

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

2、乙方以________方式交付设计的作品。

四、知识产权约定：

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

五、双方的权利义务：

甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方爱游戏全站app官网入口的文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；甲方义务：

1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

乙方义务：

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

六、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2www．.net、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向人民法院起诉，由方所在地人民法院管辖。

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

本合同一式__份，由甲、乙双方各执__份。具有同等法律效力。

委托方___________（盖章）；受托方___________（盖章）

法人代表：______；法人代表：______

法人代表（授权）代理人：______；法人代表（授权）代理人：______

地址：______；地址：______

电话：______；电话：______

开户行：______；开户行：______

账号：______；账号：______

营业执照号：______；营业执照号：______

税号：______；税号：______

财务电话：______；签订日期：20__年__月__日

财务电话：____________；签订日期：20__年__月__日

《[设计合同简单版]设计合同最新3篇》出自：爱游戏全站app官网入口-爱游戏app官网入口
链接地址：http://m.gjknj.com/special/62156.html 转载请保留,谢谢!